![防水施工合同(15篇)](https://img.jihtu.com/upload/10696.jpg)
防水施工合同(15篇)
现今社会公众的法律意识不断增强,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编帮大家整理的防水施工合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。
防水施工合同1甲方:乙方:
一、 工程项目
1、 工程地点:
2、 工程名称:
3、 施工工期:因不可预测原因,甲乙双方协商后工期顺延。
二、 工程造价及付款工程采用包工包料施工方式,工程总价276100元人民币。合同签订定后甲方支付工程预算总额的30%。工程完工验收合格后,甲方收到化工大厦工程款后,____日内付清工程款总额的95% 。余款 5% 于工程验收合格________年后付清。
三、 甲、乙双方责任
1、 甲方应无偿提供水、电、临时用地、库房,办理用水用证明,协调与相关单位的关系,确保工程如期进行。
2、 甲方应提供所施工区域予埋管线及其他设施情况。
3、 按期付款。
4、乙方负责进厂工人的、安全治安、防火教育,要有专人负责安全技术方面的人员,确保安全、治安、防火万无一失。同时服从大厦管理人员的统一管理,确保工期按期完成,质量优良。
5、 负责将完工后的施工现场清理干净,将垃圾渣土清理到甲方指定现场。
四、 质量保证乙方对堵漏工程保修期为________年。
五、 合同纠纷
1、 双方发生经济合同纠纷自行协商解决。
2、 到工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁。
3、 提起公诉。
六、 验收标准以地下2层不漏水、不渗水为标准。本合同一式2份,甲、乙双方各一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):________年____月____日 ________年____月____日
防水施工合同2施工单位:XXXXXXX公司 (以下简称甲方)
承包单位:XXXXXXX有限公司(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司XXXXXXXXXXXX防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、总则
1、工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
2、工程地点:上XXXXXXXXXXXXXXXXXX
3、工程内容:根据公司XXXXXXXXXXXX工程施工联系单和设计变更通知单要求,XXXXXXXXXXXXXXXXXX防水工程采用XXXXXXXXXXXXXXXXXX防水涂膜(XXXXXXXXX厚),XXXXXXXXX防水工程采用XXXXXXXXXXXXXXXXXX防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价
XXXXXXXXXXXXXXXX防水每平米XXXXXXX元;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX防水每平米XXXXXXX元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准
乙方应确保公司XXXXXXXXXXXXXXXXXX防水工程达到优良标准,严格参照XXXXXXXXX省防水工程新规范标准XXXXXXXXX和XXXXXXXXX市现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任
1、甲方责任:
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市建科院检验合格后使用。
(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。
六、付款方式
本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的XXXXXXX%给乙方,留XXXXXXX%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、其它
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:(签章)XXXXXXXXXXXX
代表:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
乙方:(签章)XXXXXXXXXXXX
代表:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
防水施工合同3甲方::
乙方:
依据中华人民共和国合同法a;a;、中华人民共和国建筑法a;a;及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。
一、 工程概况:处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米
1、工程地点:____市____区下马槽宜化循环经济工业园区
2、工程名称:湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理
3、工程内容:新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚,-15a;de),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工。
二、 承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等:
1、 选用材质:3B 防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、 本合同价格包括材料现场转 ……此处隐藏10316个字……手续,对防水成品层,甲方有加强保护的责任,谁损坏谁负责。
3、乙方要向甲方提供产品合格证书和检验报告单及施工的其它档案资料。
4、乙方有自我保护的责任,安全事故一概由我方负责。
五、其它条款
本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,都具有同等的法律效力。 本合同的执行中争议解决,先协商解决,协商无效再起诉法院或经济法庭,依法解决。
本合同的执行和终止,自签订日起到工程结算清日为止。
六、法律责任
1、甲方违约:防水工程验收合格甲方承担乙方一切经济损失;该款按10%的月利息计算,作为违约金,并承担由此而产生的一切法律责任。
2、乙方违约:在没有特殊的情况下,如乙方不按期施工和一次交验不合格所造成的适当的经济损失由乙方承担。
发包方(甲方): 承包方(乙方):
住 址:住址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
电话: 电话:
开 户 行: 开 户 行:
账号:账 号:
防水施工合同14甲方: 联系电话:
乙方: 联系电话:
甲方位于新城三组56号建有住房一栋,为了维护甲乙双方共同利益,保证施工质量和安全施工,经甲乙双方平等协商,签定本施工协议。
1、乙方进户后,应实地勘察,会同施工人员作好安全生产方案,否则条件不成熟不应施工。
2、施工中的安全防护器材必须配置到位,否则不得施工,在施工操作中造成意外人身伤害和事故造成的损失应由乙方负责。
3、乙方应保证工程质量,(参照当地工程水平)甲方不得过份挑剔,如因返工,费用由乙方负担。
4、工程总施工量 平方米,计人民币 元,工程完工后一次性付清费用,甲方不得拖欠。
5、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,本合同从签字之日起生效,未尽事宜,由甲、乙双方共同协商。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
防水施工合同15发包人(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国经济合同法》与《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就中海国际大厦负二层地下停车场南侧防水堵漏工程分包事项协商一致,订立本合同。
第一条 总则
1、工程名称:中海国际大厦负二层地下停车场防水堵漏工程。
2、工程地点:兰州市城关区静宁路298号
3、分包内容及分包范围:负二层停车场南侧(即纵轴911之间,横轴GC之间)防水堵漏。
4、防水工程施工的主要项目及要求:
根据乙方所报的防水堵漏方案,具体详见《中海国际大厦负二层防水堵漏施工方案》。施工采用特配置和生产的快凝、膨胀型浆液(即注浆堵漏),达到不渗不漏的效果。
第二条 分包方式
乙方包人工、材料、机械、施工、工期、质量、安全、文明施工。
第三条 分包工期
施工期:计划从 年 月 日至 年 月 日止。
第四条 工程质量管理要求及工程质量验收
1、乙方积极配合甲方监督检查,若乙方违反甲方有关工程质量要求的有关规定,及时按甲方要求予以返工、返维修。
2、工程验收依照国家现行颁布的《工程施工及验收规范》及兰州市有关质量验收标准。
3、本工程完工后,由乙方以书面形式提请甲方验收,甲方在接到验收报告后一周之内组织验收,超过一周视作工程验收完毕。验收报告经甲方签字后视作付款依据。
第五条 甲方义务
1、甲方对工程质量、进度、安全及文明施工等情况进行监督,组织有关部门进行竣工验收。
2、按本合同约定,及时支付工程款项。
第六条 乙方义务
1、乙方由马冬松同志为现场负责人,全面负责合同要求的各项工作。
2、乙方须认真遵守甲方的各项管理制度和规定,否则,甲方按照相应制度规定对乙方进行处罚,如情节严重或屡犯不该的,甲方有权终止合同。
3、凡乙方采购的材料必须为国家及兰州市相关规范、规定允许使用的材料。
4、乙方应保质保量按合同要求工期完成施工。
5、乙方在施工自己范围内的工作时,必须保证其他公共设施及他人劳动成果,如造成破坏,应保证及时修复并承担由此造成的一切损失。
6、乙方的人员、设备、材料等发生的一切事故或损失由乙方负责,甲方不承担任何责任,发生的费用由乙方承担。若造成甲方的损失,乙方负责赔偿。
7、工程分包阶段产生的建筑垃圾和生活垃圾由乙方负责清理至负一层垃圾堆。
8、乙方施工所产生的水电费用由乙方自行负担。
第七条 工程价款计价标准及计价依据
工程总造价:34925.00元(大写:叁万肆仟玖佰贰拾伍元整)
第八条 结算及付款
1、工程完工后,经甲方验收确定合格后,乙方将按照合同编制工程结算,上报甲方审核,根据本合同签订价格结算,完工后工程总造价不做调整。在甲方工程验收完毕后一周之内支付合同总造价的50%,工程验收合格一年后若无渗漏,再支付合同总造价的45%,剩余5%留作质保金,自工程验收之日起五年之后付清余款。
2、乙方委托马冬松与甲方进行工程结算审核和工程款支付工作,每次付款时,乙方须向甲方提供相应金额的兰州市建筑工程发票。
第九条 违约责任
1、合同双方必须严格履行合同义务,如一方违约,承担违约责任,并赔偿守约方一切损失。
2、乙方不按相关规范标准施工,或出现重大质量事故,甲方有权停止乙方施工,由此造成的经济损失由乙方承担。
3、乙方施工进度达不到合同要求,每拖延一天,承担总结算价的3%的违约金。
4、乙方如有转包或分包工程行为,甲方有权终止合同,并由乙方赔偿甲方因此而受到的一切损失。
第十条 其它
1、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。
2、合同履行中如发生争议,双方协商解决,无法解决时移交工程所在地仲裁机构、法院裁决。
3、本合同双方签字(盖章)后生效。
4、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日